İnternet sitemiz, telefon veya WhatsApp siparişleri için sözleşme metni ve ön bilgilendirme.
SATICI: satın alınan ürüne göre aşağıdaki iki şirketten biridir. İnşaat demiri ve çelik hasır satışlarında Baldoğan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Büğdüz Mah. Çankırı Bulvarı No: 150, 06750 Akyurt / Ankara — MERSİS 0138064854200001, Yahya Galip V.D. 1380648542). Kereste, plywood, OSB ve kereste aksesuarı satışlarında Baldoğanlar Kereste Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. (Büğdüz Mah. Kümeevleri No: 399, 06750 Akyurt / Ankara — MERSİS 0137079762700001, Yahya Galip V.D. 1370797627). Telefon 0312 844 06 06 · e-posta info@baldogan.com · WhatsApp 0532 290 43 06.
ALICI, siparişi veren gerçek veya tüzel kişidir. Alıcının adı, unvanı, adresi, telefon ve e-posta bilgileri sipariş sırasında alınır; teklif ve faturada yer alır.
Bu sözleşme, alıcının Baldoğan'a ait internet sitesi (baldogan.com), telefon veya WhatsApp üzerinden sipariş verdiği ürünün satışı ve teslimi için, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Ürünün cinsi, ölçüsü, miktarı, birim fiyatı, KDV dahil toplam bedeli, teslim şekli ve teslim tarihi teklif belgesinde ve sipariş onayında yazılır. İnşaat demirinde faturaya esas miktar kantar netidir; kerestede yükleme dökümündeki m³ ve adet esastır.
Fiyatlar Türk Lirası cinsindendir. İnşaat demiri ve çelik hasır fiyatları KDV dahil; kereste, plywood ve yapı malzemeleri fiyatları +KDV olarak gösterilir. KDV dahil toplam bedel teklif belgesinde yer alır. Nakliye koşulu teklifte belirtilir; kerestede nakliye ayrı kalem olarak faturaya eklenir, demirde birim fiyata dahildir.
Ödeme havale/EFT, nakit, çek, DBS veya kredi kartı ile yapılabilir. Kredi kartı ödemesinde alıcıya güvenli ödeme bağlantısı gönderilir. Kart bilgileri bankanın 3D Secure sayfasında girilir, Baldoğan sunucularında saklanmaz. Kredi kartı ödemelerinde teklifte belirtilen komisyon oranı uygulanabilir; oran ödeme sayfasında tutara dahil gösterilir.
Ürün, teklifte belirtilen tarihte ve teslim şekline göre depodan veya adrese teslim edilir. Teslim yeri ve tarihi sipariş onayında yazar. Öngörülemeyen bir gecikme olursa alıcıya bilgi verilir.
Teslimatta aracı karşılayan kişi, irsaliye ile gelen malı karşılaştırır. Demirde çap ve tonaj, kerestede kesit, boy ve adet irsaliye üzerinde yazar. Uyuşmazlık varsa teslim anında tutanakla bildirilir. Ayrıntı için Teslimat ve İade Koşulları sayfasına bakılabilir.
Tüketici sıfatıyla alışveriş yapan alıcı, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden sözleşmeden cayabilir. Cayma bildirimi yazılı olarak e-posta, WhatsApp veya posta yoluyla satıcıya iletilir.
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin 15. maddesi gereğince, alıcının istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde, örneğin ölçüye kesilmiş kereste ve özel ölçü siparişlerinde, cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkı kullanılırsa ürün bedeli, ürün satıcıya ulaştıktan itibaren 14 gün içinde ödemenin yapıldığı yöntemle; kredi kartı ödemelerinde aynı karta iade edilir.
Tacir veya esnaf sıfatıyla ve ticari faaliyeti kapsamında alım yapan alıcılar tüketici sayılmaz. Bu alımlarda Türk Ticaret Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Ürünler ilgili standartlara uygun teslim edilir. İnşaat demirinde TS 708, kerestede belirtilen sınıf ve ölçü esas alınır. Ayıplı olduğu anlaşılan ürün için alıcı 6502 sayılı Kanun'un 11. maddesindeki seçimlik haklarını kullanabilir: ürünün ayıpsız misliyle değiştirilmesi, bedelden indirim, ücretsiz onarım veya sözleşmeden dönme.
Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar içinde alıcının yerleşim yerindeki veya satıcının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri; sınırı aşan uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tacirler arası uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Alıcı, siparişi onayladığında bu sözleşmenin tüm koşullarını ve ön bilgilendirmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır. Sözleşme sipariş tarihinde yürürlüğe girer.
Demir ve hasır alımlarında Baldoğan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş.; kereste, plywood ve aksesuar alımlarında Baldoğanlar Kereste Orman Ürünleri Sanayi A.Ş. taraf olur.
Tüketici olarak alım yaptıysanız teslimden itibaren 14 gün içinde cayabilirsiniz. Ölçüye kesilmiş ve özel sipariş ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz.
Malzeme miktarını ve teslim yerini gönderin; mesai saatlerinde gelen taleplere genelde aynı gün döneriz.
